打官司就是打证据,在承包人准备通过法律途径索偿时,就必须收集好充分的证据资料,那样起诉到法院的时候,才能得到法院的支持,胜诉索偿。
一般情况下,承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料:
1、书面催告发包人限期支付工程款。
2、如发包人逾期未予支付,承包商准备停工,应向发包人发出停工通知书,通知书要载明停工的具体时间。
3、与此同时,对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单,请监理或者甲方代表签字确认,形成索取机械费、材料费的证据资料。
4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。
5、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用:
(1)人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。
(2)材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。
(3)机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。
(4)工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。
(5)物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。
6、其他能够证明发包人未及时支付工程款导致停工的证据资料。如录音录像等证据资料。
小编提醒您,如果确实无法协商,或损失的金额很大的,就要果断找个建筑工程律师协助处理,理清证据资料,给到法院起诉索偿的,就果断去起诉。以上就是为您总结的相关资料,希望可以帮助到您,本网站致力于打造优秀的法律咨询平台,如果您还有疑问,欢迎进入律师咨询。